7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений

^ 7.Приложение №2 - Проект Контракта 7.1Пояснения к проекту контракта

      1. В отношении иных критерий контракта приведенный ниже проект контракта содержит пожелания Заказчика. Участники в собственных предложениях в рамках протокола разногласий (подраздел 5.7) могут привести свои условия либо 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений формулировки.
^ 7.2Текст проекта контракта
начало текста проекта контракта

Контракт ПОДРЯДА № ____

на выполнение работ _____________________________________________________

филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ


г. Петропавловск – Камчатский " " 2013г.




^ Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»), именуемое в предстоящем 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений «Заказчик», в лице Генерального директора Паршина Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

______________________________________________________ именуемое в предстоящем «Подрядчик», в лице Генерального директора _____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно называемые 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений «Стороны» заключили реальный контракт подряда о нижеследующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ Контракта

1.1. В согласовании с реальным Контрактом Подрядчик воспринимает на себя обязанности по проведению ремонта оборудования, которые содержат в себе работы __________________________, в согласовании с Техническим заданием 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную реальным контрактом стоимость.

1.2. Определенный список, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (Приложения № 1 к 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений истинному Договору). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей в Русской Федерации, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, неотклонимых при выполнении данных работ.

1.3. Под объектом в целях реального Контракта понимаются 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений работы по _____________________________________________________________ ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ.


^ 2. Стоимость Контракта

2.1. Цена работ по истине договору определена в процессе регламентированных процедур открытого конкурентноспособного запроса предложений и доказана Сметой (Приложение № 2 к истинному договору), являющейся неотъемлемой частью контракта 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений, и составляет ______ рублей 00 коп., без НДС (НДС 18% не облагается, т.к. подрядчик работает по облегченной системе налогооблажения).

2.2. Стоимость контракта является фиксированной и не подлежит корректировке до выполнения Подрядчиком собственных обязанностей по договору. Конфигурации 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений вероятны при критериях, обсужденных в п.8 реального контракта.


^ 3.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

исходный срок: ___________2013 г.

конечный срок: ___________ 2013 г.,

    1. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений обоюдному согласию сторон и оформленны дополнительным соглашением к договору, являющимся неотъемлемой частью реального контракта с момента его подписания.


^ 4.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ


4.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ, валютными средствами либо в другой 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений форме не противоречащей действующему законодательству, после подписания каждого акта выполненных работ, не позже 30 дней со денька получения счета фактуры и подписания обеими сторонами акта выполненных работ, справок (форма № Р-2, Р 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений-3) и акта на списание израсходованных вещественных ценностей (по форме М-37). Счет-фактура выставляется не позже 30 числа месяца выполнения работ.

4.2. Акт сверки расчетов подписывается обеими сторонами.


^ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности Заказчика:

      1. До начала выполнения 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений работ, в течение 10 календарных дней, Заказчик по Акту должен передать Объект, готовый к выполнению ремонтных работ.

      2. При выполнении работ материалами Заказчика последний должен передать давальческие материалы и запчасти, нужные для производства работ, Подрядчику либо 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений субподрядчику имеющему доверенность от Подрядчика на право от его имени создавать операции с давальческими материалами до начала работ, в согласовании с техническим заданием. При передаче давальческих материалов от заказчика 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений подрядчику, оформляется затратная на отпуск материалов на сторону по форме № М-15. Передача неиспользованных давальческих материалов Заказчику осуществляется оформлением акта передачи. В доверенности, выданной Подрядчиком субподрядчику, должен быть указан номер реального Контракта.

      3. Заказчик вовремя воспринимает выполненные 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений в согласовании с реальным Контрактом работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

      4. Найдя при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от критерий Контракта, которые могут усугубить качество 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений работ, либо другие недочеты, Заказчик, в течение 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика.

      5. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Контрактом.

      6. Заказчик обязуется получить 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений разрешения, согласования муниципальных органов, нужные для выполнения реального Контракта, и передать их Подрядчику.

      7. Заказчик должен не позже 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта сверки обоюдных расчетов подписать его 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений или навести целевые возражения Подрядчику.

^ 5.2. Заказчик вправе:

5.2.1.Если во время выполнения работ становится естественным, что работы не будут выполнены соответствующим образом по вине Подрядчика, Заказчик назначает Подрядчику срок для устранения недочетов. При неисполнении Подрядчиком 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений в назначенный срок требований по устранению недочетов Заказчик получает право приостановить создание работ на Объекте до устранения Подрядчиком недочетов или поручить исправление недочетов в работе другому лицу за счет Подрядчика, или 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений отрешиться от выполнения обязанностей по истине Договору.

5.2.2. В случае обнаружения изъянов, допущенных Подрядчиком в работах, при приемке объектов рабочей либо приемочной комиссией, Заказчик назначает Подрядчику срок для устранения изъянов. При несвоевременном 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений устранении изъянов Подрядчиком, Заказчик вправе убрать недостатки своими силами (либо силами третьих лиц) с отнесением расходов на Подрядчика.

5.2.3. Заказчик вправе, в случае неисполнения Подрядчиком критерий, обозначенных в п. 5.2.1. реального Контракта, отрешиться от 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений его выполнения, уплатив Подрядчику часть установленной Контрактом цены пропорционально части работы, отменно выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от выполнения Контракта. Соответствующее качество выполненных работ подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.4. Заказчик имеет право 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений собирать производственные совещания с неотклонимым присутствием на их представителя Подрядчика и представителей субподрядчиков по просьбе Заказчика.

5.2.5. При обнаружении недочетов выполненных Подрядчиком работах, влияющих на технико-экономические характеристики работы оборудования, препятствующих несению нагрузки 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений, влияющих на состояние среды, создающих опасность в зоне действующего оборудования, замены составных частей, некомплектности оборудования и других недочетов Заказчик должен немедля заявить об этом Подрядчику. Заказчик оставляет за собой право оплаты 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений данных работ только после устранения найденных недочетов.

    1. ^ Обязанности Подрядчика:

      1. Выполнить своими либо завлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные реальным Контрактом, и сдать итог работ Заказчику в 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений согласовании с техническим заданием. Делать требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

      2. Подрядчик должен найти на весь 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений срок деяния Контракта собственного ответственного представителя со всеми возможностями для решения вопросов, связанных с исполнением реального Контракта, по мере надобности выдав ему подобающую доверенность и предоставить информацию Заказчику о назначенном представителе в срок 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений не позже 5 (5) календарных дней с момента заключения реального Контракта.

      3. По письменным запросам Заказчика предоставлять дополнительную и /либо уточняющую информацию и обосновывающие документы не позже 5-ти рабочих дней со денька поступления запроса.

      4. Подрядчик 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений должен не позже 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта сверки обоюдных расчетов подписать его или навести целевые возражения Заказчику.

      5. Подрядчик должен окончить работы согласно условиям реального Контракта, также передать Заказчику 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений законченные результаты работы, неиспользованные давальческие материалы в согласовании с требованиями реального Контракта, законодательства Русской Федерации, муниципальных и отраслевых эталонов и другой нормативной документации.

      6. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения положительного 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений результата либо нецелесообразность предстоящего проведения работы, Подрядчик должен остановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедля методом направления извещения в письменной форме. Вопрос о необходимости продолжения работы решается Сторонами в течение 5 календарных 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений дней с момента получения Заказчиком извещения о приостановлении работ.

      7. Подрядчик обеспечивает присутствие собственного представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, также обеспечивает по просьбе Заказчика присутствие на их представителей субподрядчиков.

      8. Подрядчик обязуется убрать недочеты 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же компенсировать причиненные убытки.

5.3.9. Не позже 5 (5) календарных дней с момента заключения контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику информацию по форме (Приложение№3 к истинному договору), установленной 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений Заказчиком в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, также бенефициаров, в том числе конечных) с доказательством надлежащими документами. В случае каких-то конфигураций в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (либо) исполнительных 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений органах контрагента, Подрядчик должен предоставить подобающую информацию не позже 5 (5) календарных дней после таких конфигураций. Не предоставление Подрядчиком обозначенной инфы, также ее конфигураций, предоставление ее с нарушением сроков, также предоставление неполной либо недостоверной 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений инфы является бесспорным основанием для однобокого отказа Заказчика от реального контракта. В данном случае контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответственного извещения Заказчика , если другой срок не указан в извещении.

^ 5.4. Подрядчик 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений вправе:

5.4.1. Завлекать для выполнения обязанностей по истине договору субподрядные организации, имеющие нужные разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ, согласовав выбор субподрядной организации с Заказчиком.

5.4.2. Подрядчик по письменному согласованию с 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих цены работ, если их реализация не усугубляет предусмотренных проектом технических и эксплуатационных черт объекта, а так же конфигурации сроков выполнения работ.

5.4.3. Подрядчик вправе 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений заносить конфигурации в установленный процесс выполнения работ, оказывающие воздействие на безопасность, цена, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после подготовительного письменного согласования с Заказчиком.

^ 5.5. Контроль и надзор заказчика над 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений созданием работ:

5.5.1. Заказчик вправе производить технический надзор и контроль над соблюдением Подрядчиком (субподрядчиком) свойства выполнения работ и сроков выполнения работ, также производит проверку соответствия применяемых им материалов и оборудования условиям 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений контракта.

5.5.2. Заказчик имеет право держать под контролем работы Подрядчика (субподрядчика) в хоть какое время в течение всего периода производства работ.

5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (субподрядчиков).

5.5.4. Заказчик 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений может вмешаться в создание работ Подрядчиком (субподрядчиком) если последний:

а) своими действиями вызвал опасность нарушения обычной эксплуатации действующего оборудования, строения, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности;

б 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений) делает работы с нарушением технического задания, если окончание их в срок оказывается под опасностью;

в) допустил и не избавил недостатки, которые могут быть укрыты следующими работами;

г) не делает требования технологической, нормативной 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений и технической документации.

В этих случаях Подрядчик по просьбе Заказчика должен убрать выявленные Заказчиком нарушения в установленный Заказчиком срок, требования заказчика оформляются в письменном виде и направляются в адресок подрядчика в 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений трехдневный срок.

^ 6.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Подрядчик не позже 25 числа месяца выполнения работ, предоставляет Заказчику подписанные со собственной стороны и согласованные с начальниками цехов, станций: Акт сдачи-приемки выполненных работ (по 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений форме Р-2), Справку о цены выполненных работ и издержек (по форме Р-3), АКТ на списание израсходованных вещественных ценностей (по форме М-37).

6.2. Заказчик должен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставить целевый отказ Подрядчику в 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений течение 5 рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки (по форме Р-2) и справки о цены работ (по форме Р-3) от Подрядчика.

6.3. В случае, если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений работ, то он должен представить целевый отказ от его подписания с указанием списка выявленных в процессе приемки работ изъянов (недочетов, недоделок и т.п.). Целевый отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений изъянов (недочетов, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком.

6.4. Заказчик вправе отрешиться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недочетов, которые исключают возможность использования Объекта по предназначению 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.5. В случае преждевременного выполнения Подрядчиком работ (шага) Заказчик вправе принять итог работы в порядке, установленном реальным разделом Контракта, и произвести ее оплату.

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений работы отступления от критерий реального Контракта либо другие недочеты, которые не были бы установлены при обыкновенном методе приемки (сокрытые недочеты), в том числе такие, которые были специально укрыты Подрядчиком, должен известить об этом 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений Подрядчика в течение 5 рабочих дней со денька их обнаружения. Подрядчик обязуется убрать недочеты в сроки, обозначенные Заказчиком.

6.7. При появлении меж Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недочетов выполненной работы либо их обстоятельств, по 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений просьбе хоть какой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна владеть лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая предназначения экспертизы, а если она назначена по соглашению меж сторонами - обе стороны в равных толиках. В случае, если заключением 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений экспертизы будет доказано наличие недочетов работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в 20 (20)-дневный срок с момента предъявления Заказчиком соответственного требования.

6.8. Вся техно документация, оформленная в процессе проведения пуско-наладочных 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

6.9. Сокрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответственных Актов. Подрядчик заранее в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежной приемки выполненных работ, ответственных конструкций 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений и систем и т.п., но не позже, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к обозначенному сроку проведения промежному приемки выполненных работ, Подрядчик составляет Акт 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений в однобоком порядке.


^ 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного оборудования (в объеме выполненных работ), требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев (гарантийная эксплуатация) с момента принятия выполненных работ Заказчиком.

7.2. Качество выполненной 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям СНиП, ПТЭ, рабочей и исполнительной документации, условиям технического задания, реального Контракта.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недочеты, препятствующие эксплуатации, то Заказчик оформляет акт выявленных изъянов 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений оборудования и извещает об этом Подрядчика. Заказчиком инсталлируются сроки устранения недочетов. Подрядчик должен убрать выявленные недочеты, согласно акта выявленных изъянов, за собственный счет.

7.4. Подрядчик несет ответственность за недочеты в выполненных им работах, найденных в границах 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений гарантийного срока, если не обоснует, что они произошли вследствие обычного износа объекта либо его частей, неверной его эксплуатации либо неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком либо завлеченными третьими 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений лицами, а так же ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком либо завлеченными им третьими лицами.

7.5. Течение гарантийного срока прерывается на всегда, в протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недочетов, за которые 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений отвечает Подрядчик.


^ 8. ИЗМЕНЕНИЕ Обязанностей СТОРОН

8.1. Заказчик вправе заносить конфигурации в объем работ, которые, по его воззрению, нужны. В случае необходимости внесения конфигураций, по воззрению Заказчика, он должен навести письменное распоряжение, непременное к выполнению 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений для Подрядчика, с указанием:

Если такие конфигурации воздействую на цена 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений либо срок окончания работ, то новые сроки и цена Контракта инсталлируются по обоюдному согласию сторон в подписанном дополнительном соглашении к договору, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью реального 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений контракта.

8.2. Окончательные объемы и виды работ определяются после проведения дефектовочных работ. Дефектовочный акт является основанием для внесения конфигураций объемов и наименований работ в смету.

8.3. В случае конфигурации цены, объемов, видов работ подрядчик составляет исполнительную смету 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений по окончании работ.

9. СУБПОДРЯДЧИКИ

9.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком завлекать другие организации на правах субподряда.

9.2. Подрядчик производит контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений деяния, также за выполнение контракта в целом.

9.3. Заказчик может инспектировать и следить за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязанностей

9.4. Подрядчик несет ответственность за то, чтоб предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений безопасности.

9.5. При выполнении работ материалами Заказчика, последний должен передать давальческие материалы, нужные для производства работ субподрядчику на основании доверенности. В доверенности, выданной подрядчиком субподрядчику, должен быть указан номер реального контракта. Количество давальческих 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений материалов, обозначенных в доверенности, должно соответствовать документации к истинному договору. Заказчик отпускает материалы субподрядчику по затратной оформленной в адресок подрядчика форма № М-15), на которой указывается шифр объекта.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений в отношении инфы, приобретенной ими друг от друга, либо ставшей известной им в процессе выполнения работ по истине Договору, не открывать и не разглашать в общем либо а именно информацию какой-нибудь 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений третьей стороне без подготовительного письменного согласия другой стороны реального Контракта.

10.2. Требования п.10.1. реального Контракта не распространяются на случаи раскрытия секретной инфы по запросу уполномоченных муниципальных органов в случаях, предусмотренных законом.

10.3. Подрядчик обязуется в 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Контракт критерий, обозначенных в п.10.1-10.2 реального Контракта.


11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее выполнение критерий контракта в согласовании с действующим законодательством РФ 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений и реальным контрактом.

11.2. Возмещение убытков, обстоятельствённых ненадлежащим исполнением обязанностей по договору, не высвобождает стороны от выполнения договорных обязанностей.

11.3. За нарушение Подрядчиком исходных и конечных сроков (шагов) выполнения работ, обозначенных в 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений п.3.1., Заказчик вправе добиваться от Подрядчика уплаты пени в размере 0,03 % от цены невыполненных работ, за каждый денек просрочки.

11.4. За нарушение исходных и конечных сроков шагов выполнения работ, допущенных из-за неисполнения 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений Заказчиком собственных обязанностей по Договору, конкретно повлиявшего на выполнение обязанностей Подрядчиком, последний ответственности не несет.

11.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязанностей, обозначенных в п.4.1. реального Контракта, Подрядчик вправе добиваться от Заказчика уплаты пени в размере 0,03% от 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений неоплаченной суммы за каждый денек просрочки, но менее 10% от цены неоплаченных в срок работ.

11.6 Подрядчик несет ответственность за не достижение объектом по вине Подрядчика либо субподрядчика, нормативных значений технических характеристик по результатам 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений послеремонтных испытаний и избавляет выявленные недочеты за собственный счет.

11.7. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу и риск случайной смерти либо повреждения переданных давальческих материалов.

11.8. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил и 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений инструкций по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, своим персоналом и персоналом субподрядчика; за не обеспечение собственного персонала и персонала субподрядчика неопасными критериями труда и охраной труда при выполнении подрядных работ по 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений истине договору.

11.9. Подрядчик несет все расходы по оплате штрафов и иных санкций, наложенных на него либо на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком либо субподрядчиком правил производства работ, техники безопасности, пожарных 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений норм либо нарушений других неотклонимых норм и требований.

11.10. Подрядчик несет полную вещественную ответственность в случае причинения вреда Заказчику по вине персонала подрядчика либо субподрядчиков при осуществлении подрядных работ по истине договору.

11.11. За задержку устранения 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений изъянов и недоделок, выявленных в процессе выполнения ремонтных работ и в течение гарантийного срока, против сроков, обозначенных в Акте обнаружения изъянов, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от цены 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений контракта за каждый денек просрочки до фактического выполнения обязанностей.


12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение обязанностей по Договору, если соответствующее выполнение оказалось неосуществимым вследствие событий неодолимой силы (форс-мажор 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений), также чрезвычайного положения, бунта, волнений, торгового эмбарго, закрытия границы, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязанностей по Договору, должна известить в письменной форме другую сторону о 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений пришествии вышеуказанных событий не позже 3-х рабочих дней с даты их пришествия.

12.3. Если эти происшествия будут продолжаться более 1-го месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о необходимости выполнения Контракта. В 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений случае, если в течение 1-го месяца стороны не придут к соглашению, любая из сторон вправе расторгнуть Контракт в однобоком порядке.


^ 13. ПОРЯДОК Конфигурации И РАСТОРЖЕНИЯ Контракта

13.1. Любые конфигурации и дополнения к истинному Договору имеют силу 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений исключительно в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

13.2. Реальный Контракт может быть расторгнут досрочно:

13.2.1. По письменному соглашению сторон;

13.2.2. В однобоком порядке при отказе одной 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений из сторон от реального Контракта в случаях, когда возможность такового отказа предусмотрена законом либо Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений обозначенных в п.5.5.4. реального Контракта. В обозначенном случае Заказчик должен за 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений 7 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Контракта навести письменное уведомление Подрядчику.

13.3. При расторжении Контракта по решению Заказчика в согласовании с п.5.2.3. реального контракта, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает Подрядчику цена практически выполненных 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений работ.

^ 14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. В случае появления споров, связанных с заключением, конфигурацией, исполнением, нарушением, реальностью, расторжением реального Контракта, Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений 20 (20) рабочих дней с момента ее получения.

14.2. При не достижении согласия в итоге соблюдения досудебного претензионного порядка, все споры по истине Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.


^ 15. Остальные УСЛОВИЯ


15.1. Правовой основой 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений регулирования отношений меж Сторонами, возникающих в силу заключенного реального Контракта, является Штатский кодекс РФ, РД 153-345.1-20.602-2002 «Основные положения и требования контракта на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций», СО 34.04-181-2003 «Правила организации технического обслуживания и 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений ремонта оборудования, построек и сооружений электрических станций и сетей».

15.2. Реальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами обязанностей по договору.

15.2.1. Положения данного контракта распространяются 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений на дела, возникшие меж сторонами, по предмету данного контракта до заключения контракта.

15.3. Об конфигурациях расчетных счетов в банке, юридических адресов стороны уведомляют друг дружку в течении 3-х рабочих дней.

15.4. Все 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений отчеты (включая подготовительные), предоставляются Подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на картонном носителе (заказным письмом) и дублироваться по электрической почте (E-mail : sekr1@kamenergo.ru).

15.5. Реальный Контракт составлен 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений в 2-ух схожих экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, другой для Подрядчика.

15.6. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которых Контракт считается недействительным и не 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений влекущим юридических последствий для Сторон.


К Договору прилагаются:

Приложение № 1 - техническое задание;

Приложение № 1.1 – ведомость объемов работ;

Приложение № 2 - смета.

Приложение №3 - информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров.


^ 16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Заказчик:

ОАО «Камчатскэнерго»

Подрядчик:



683000, г 7.Приложение №2 - Проект Договора - Извещение о проведении открытого запроса предложений. Петропавловск – Камчатский,

ул. Набережная,10,

Р/сч. 40702810900000001384,

ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк»

к/сч. 30101810100000000717,

ИНН4100000668,КПП 410101001,

БИК 043002717

Тел./факс (4152) 42-10-06, 42-02-06,

41-20-26


^ Генеральный директор

ОАО «Камчатскэнерго»


____________ /Б.Е. Паршин /

____________2012г





8-3-socialno-bitovie-usloviya-otchet-po-itogam-samoobsledovaniya-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
8-ad-i-raj-kak-sostoyaniya-perezhivaniya-realnosti-chistilishe-process-perehoda-iz-zoni-ada-v-zonu-raya-schaste-i-blago.html
8-analiz-rinka-obekta-ocenki-otchet-ob-ocenke-4300230810c-0006yu-01m3846.html